丰谷路公共停车库新建项目变配电工程的中标(成交)结果公告

公告时间轴

1. 中标结果2026/10/29 15:32

   丰谷路公共停车库新建项目变配电工程的中标(成交)结果公告

   上海市政府采购网 · 官方原文 ↗

• notice.stage· 官方字段

  中标(成交)结果公告

• project.procurementMethod· 官方字段

  竞争性磋商

• project.projectCode· 官方字段

  310104000251225162366-04301598

• project.provinceCode· 官方字段

  310104

• project.purchaser· 官方字段

  上海市徐汇区交通管理中心

• attachment.text· 第 1 页· OCR 识别

  6、中小企业声明函格式 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财库 © 2020 ) 46 号) 的规定，本公司参加上海市徐汇区交通管理中心的丰谷路公共停车库新建项 目变配电工程采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业【〈含联 合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下: 1.丰谷路公共停车库新建项目变配电工程，属于建筑业; ARE CORRE) 企业为 上海仁春电力工程有限公司，从业人员 48 人，营业收入为 5827. 40 万元，资产总 额为 2731. 20 万元，属于小型企业 〈中型企业、小型企业、微型企业) ; 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存 在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将人售2洛 中小企业规模类型自测结果 测试者提供有关信息: 1.企业名称: 上海仁春电力工程有限公司 2.所属行业: 建筑业 3.上年度营业收入 5827 万元资产总额 2731 万元。 测试结果: 小型企业 测试时间: 2026年10 月 278

• attachment.text· 第 1 页· 官方字段

  0 丰谷路公共停车库新建项目变配 电工程 竞争性磋商文件 项目编号：310104000251225162366-04301598 采购单位：上海市徐汇区交通管理中心 代理单位：上海碧凌工程咨询有限公司 日期：2026 年 10 月

• attachment.text· 第 2 页· 官方字段

  1 目 录 第一章 邀请书 ...................................................................................................................... 2 第二章 服务商须知及附表 .................................................................................................. 5 第三章 服务商须知 .............................................................................................................. 6 第一部分 磋商程序 .............................................................................................................. 6

• attachment.text· 第 3 页· 官方字段

  2 第一章 邀请书 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海碧凌工程咨询有 限公司受委托，对丰谷路公共停车库新建项目变配电工程进行国内竞争性磋商采购，特 邀请合格的供应商前来投标。 一、合格的投标人必须具备以下条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、其他资格要求： 1) 具有独立承担民事责任的能力； 2) 本次招标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）； 3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好 记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4）具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及其以上资质 及有效期内的安全生产许可证； 5）拟担任项目负责人（即项目经理）须具备机电工程专业二级（及以上）注册建造师执 业资格，且无在建项目（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）。 6) 本项目不允许联合体投标。 7）本项目仅接受中小型企业投标。 注：供应商应提供满足上述资格要求的充分证明。所提供的各类证件、证书、证明、说 明，具有有效期的

• attachment.text· 第 4 页· 官方字段

  3 1、凡愿参加投标的合格供应商可在 2026-10-15 至 2026-10-22 的时间内下载（获取）招 标文件并按照招标文件要求参加投标。 2、获取招标文件其他说明： /。 四、投标截止时间及开标时间： 1、递交磋商响应文件时间：2026 年 10 月 29 日上午 09:30，迟到或不符合规定的投标文 件恕不接受。 磋商响应截止时间：2026 年 10 月 29 日上午 09:30 竞争性磋商时间：2026 年 10 月 29 日上午 10:00 五、投标地点和开标地点 1、投标地点：www.zfcg.sh.gov.cn 2、开标地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号虹钦园 56 幢软件大厦 9 楼 D 座，届时请投标 人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）参加开标。 3、开标所需携带其他材料： 可以无线上网的笔记本电脑、无线 3G 或 4G 上网卡、投标时所使用的上海市电子签名 认证证书（CA 认证证书）。 六、发布公告的媒介： 以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。 七、其他事项 1）投标文件递交方式：电子投标文件由投标人在采购平台电子招投标系

• attachment.text· 第 5 页· 官方字段

  4 邮编：200233 联系人：李老师 电 话：021-64083316 传 真：64083316-610

• attachment.text· 第 6 页· 官方字段

  5 第二章 服务商须知及附表 前附表 序号 内 容 1 项目名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 采购单位：上海市徐汇区交通管理中心 地 址：徐汇区南宁路 969 号 906 室 2 采购代理机构：上海碧凌工程咨询有限公司 地址：上海市徐汇区虹漕路 461 号虹钦园 56 幢软件大厦 9 楼 D 座 联系人：李老师 电 话：021-64083316 传 真：64083316-610 3 磋商保证金：本项目不收取 4 竞争性磋商文件：/ 5 项目基本情况：因工程要求，现拟进行丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 委托采购。主要工程内容详见招标文件、工程量清单及相关招标资料。 6 招标服务费：由中标单位支付（详见附表）。 7 磋商有效期：90 日历天。 8 磋商响应文件：正本：1 份，副本：3 份，每份文件需清楚的表明“正本”、 “副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 9 递交磋商响应文件时间：2026 年 10 月 29 日上午 09:30 磋商响应截止时间：2026 年 10 月 29 日上午 09:30 竞争性磋商时间：2026 年 10 月 29 日上午

• attachment.text· 第 7 页· 官方字段

  6 第三章 服务商须知 第一部分 磋商程序 1、采购方式 本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托代理机构采用以国家法律规定 的邀请方式确定参加磋商的工程服务商。 2.磋商程序 2.1 在规定的时间内由工程服务商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由评审 委员会对磋商响应文件进行评审。 2.2 就工程服务、商务及价格进行磋商，经过评审委员会的评审确定最终中标服 务商。 3.合格服务商的条件 3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内工 程服务商均可参加投标。 3.2 工程服务商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的服务商，并且 其所持有的由工商行政管理局所合法的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不 少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，评审委员会有权视情况决定是 否拒绝其本次投标。 3.3、服务商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采 购法》和本文件中规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的服务管理能力

• attachment.text· 第 8 页· 官方字段

  7 3.6、本次磋商不允许联合体投标； 3.7、如工程服务商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按 磋商文件格式填写）。 4.磋商费用 服务商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下 均无义务和责任承担这些费用。 第二部分 磋商文件 1.服务商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如服 务商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面 都作出实质性响应是服务商的风险，并可能导致其报价被拒绝。 2.磋商文件的澄清及修改 2.1 任何要求对磋商文件进行澄清的服务商， 磋商截止时间前均应以书面形式通知 采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商 文件的服务商（答复中不包括问题的来源）。 2.2 采购单位可主动地或在解答服务商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改， 磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文 件的服务商，并对其具有约束力。服务商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以 书面形式回函确认。 2.3 为使服务商有足够的时间对

• attachment.text· 第 9 页· 官方字段

  8 （4）施工组织设计（工程特点、重点与难点描述的准确性及相应针对性措施；涵盖发生 于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的管理体系 与措施、创优计划；施工总进度计划及保证措施；资源配备计划（劳动力、主要设备、 主要原材料）；特殊气候条件下的施工方案；紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险 的措施；成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；对总包管理的认识以及对专业分 包工程的配合、协调、管理、服务方案；与发包人、项目管理单位、监理（包括财务监 理）及设计人的配合；项目管理机构（含项目负责人、技术负责人及其他主要人员的资 格与业绩）；施工总平面布置规划。（如有）） （5）投标人营业执照、投标人的组织机构代码证、安全生产许可证、税务登记证、相关 资质证书、项目经理证书（复印件，加盖投标人公章） （6）质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（如果有的话）； （7）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； （8）2023 年 10 月 15 日至今相关工程的业绩（以证明文件为准）。 （9）投标人认为可以证明其能力、信誉和信用的的其他材料； （10）中小企业声明函

• attachment.text· 第 10 页· 官方字段

  9 中。 1.2 所有标袋上均应： （1）采购项目名称、采购编号 （2）投标单位名称 （3）XXXX 年 XX 月 XX 日之前不得启封 （4）在标袋封口处加盖服务商公章及法人章 1.3 如果服务商未按上述要求密封及加写标记， 采购单位对磋商响应文件的误投或过 早启封概不负责。 第五部分 磋商响应文件的评审 1.组建磋商小组 磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。 2.磋商响应文件的初审与澄清 2.1 磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。 2.1.1 资格性检查依据法律、法规和磋商问价的规定，对磋商响应文件中的资格证明 等进行审查，以确定服务商是否具备报价资格。 2.1.2 符合性检查：依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋 商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。 3.磋商响应文件的澄清 3.1 在评审期间，评审委员会以书面方式要求服务商对其磋商响应文件中含义不明 确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。服务商澄 清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围

• attachment.text· 第 11 页· 官方字段

  10 5.1 磋商响应文件递交后，直接授予中标服务商合同止，凡与本次采购有关人员对属 于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向服务商或其他无 关的人员透露。 5.2 在磋商评审期间，服务商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报 价被拒绝，并承担相应的法律责任。 6.磋商标准详见附表《磋商评审细则》 第四章 竞争性磋商评审细则 1、评审说明 （ 1 ）此次评审本着公开、公平、公正的精神，以《中华人民共和国政府采购法》为法 律依据。 （ 2 ）磋商小组由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为三人及以上的奇数，其中 专家均为市政府采购咨询专家库中的成员，并于评审前随机抽取产生。 （ 3 ）任何人不得干预磋商小组成员的评审权利，评审表要保存备查。 评审步骤 （一）资格检查 通过 资格检查的报价单位进入磋商程序，先到的先进行竞争性磋商，后到的后进行竞争 性磋商。 资格符合性检查表 序 号 项目内容 具备的条件说明 满足情况 1 磋商响应文件中工程量清单 擅自调整磋商文件中的工程量清单、 出现 “0” 报价或就其中一项进行报价， 将被视为无效投标； □满足

• attachment.text· 第 12 页· 官方字段

  11 定代表授权委托人的投标人 员情况表 法、有效的委托书（原件）、委托代 理人未签章，将被视为无效投标； 6 中小企业声明函 中小企业声明函 □满足 □不满足 7 企业财务状况报告，企业依 法缴纳税收和社会保障资金 缴纳情况 提供财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函（详见附件），否则 将被视为无效投标； □满足 □不满足 8 投标截止时间前被列入失信 被执行人、重大税收违法案 件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单及 其他不符合《中华人民共和 国政府采购法》第二十二条 规定条件的供应商，将被视 为无效投标； 投标截止时间前被列入失信被执行 人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单 及其他不符合《中华人民共和国政府 采购法》第二十二条规定条件的供应 商，将被视为无效投标。 □满足 □不满足 （二）谈判： 1 、磋商小组与进入谈判程序的供应商进行谈判。 2 、磋商结束后，供应商将作最终报价。 投标报价 总分 10 分 依据财库【2014】214 号文，价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文 件要求的最低的最终报价为磋商基

• attachment.text· 第 13 页· 官方字段

  12 及相应针对性措施 3 质量、安全、文明施工及环境保 护管理体系与措施、创优计划 3-6 分 综合评价好的得（6 分），较好得（4-5 分），一般得（3 分） 4 施工总进度计划及保证措施 3-6 分 综合评价好的得（6 分），较好得（4-5 分），一般得（3 分） 5 资源配备计划（劳动力、主要设 备、主要原材料） 3-6 分 综合评价好的得（6 分），较好得（4-5 分），一般得（3 分） 6 紧急情况的处理措施、预案以及 抵抗风险的措施；成品保护和工 程保修工作的管理措施和承诺 4-8 分 综合评价好的得（7-8 分），较好得（5-6 分），一般得（4 分） 7 对总包管理的认识以及对专业分 包工程的配合、协调、管理、服 务方案；与发包人、项目管理单 位、监理（包括财务监理）及设 计人的配合 3-6 分 综合评价好的得（6 分），较好得（4-5 分），一般得（3 分） 8 项目管理机构（含项目经理、技 术负责人及其他主要人员的资 格） 3-6 分 综合评价好的得（6 分），较好得（4-5 分），一般得（3 分） 9 三年内同类业绩 （①三年指： 2023

• attachment.text· 第 14 页· 官方字段

  13 13 磋商响应文件未按要求所有内容 装订成一册， 未按要求左侧装订， 采用了活页方式装订，所有内容 均未采用不褪色的黑色墨粉材 料,未按要求双面打印 （封皮可单 面打印），封面未按要求采用硬 封面的，每出现一次扣 0.5 分， 最多扣 2 分 0-2 分 磋商响应文件未按要求所有内容装订成 一册，未按要求左侧装订，采用了活页方 式装订， 所有内容均未采用不褪色的黑色 墨粉材料,未按要求双面打印（封皮可单 面打印），封面未按要求采用硬封面的， 每出现一次扣 0.5 分，最多扣 2 分 14 响应文件中有明显差错的或非针对性内容的，致使该投标文件无法评审，经磋商小组讨 论通过后可不予评审。 5、定标办法 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 2 名以上中标候 选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评 审得分且最后报价相同的，按照服务部分得分由高到低推荐。采购人应当从评审报告提 出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。 6、根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条的规定，本项目招标 出现

• attachment.text· 第 15 页· 官方字段

  14 第五章 合同条款及格式 丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 施工合同 发包人（甲方）： 上海市徐汇区交通管理中心 承包人（乙方）：

• attachment.text· 第 16 页· 官方字段

  15 包 1 合同模板： [ 合同中心 - 合同名称 ] 合同统一编号： [合同中心-合同编码] 合同内部编号： 合同各方： 甲方： [ 合同中心 - 采购单位名称 ] 地址： [ 合同中心 - 采购单位所在地 ] 邮政编码： [ 合同中心 - 采购人单位邮编 ] 电话： [ 合同中心 - 采购单位联系人电话 ] 传真： [ 合同中心 - 采购人单位传真 ] 联系人： [ 合同中心 - 采购单位联系人 ] [ 供应商信息 - 联合体 ] 第一节 合同协议书 发包人（全称）：上海市徐汇区交通管理中心 承包人（全称）： 协议原则：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关 法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 丰谷路公共停车库新 建项目变配电 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程。 2.工程地点：项目位于徐汇区龙华街道 188N-I-10 地块，东、南至小区内部道路， 西至规划六路，北至丰谷路。 3.工程立项批准文号：徐发改投建〔2025〕16 号。

• attachment.text· 第 17 页· 官方字段

  16 4.资金来源：徐汇区财政资金 100%。 5.工程内容：本工程总建筑面积 6975.9 ㎡，项目占用地下面积 8584.46.㎡，车库 属于Ⅱ类汽车库。层数为地下一层，主要房间为消控室、变电所、消防水泵房、消防 风机房等。 本项目变电所设置在地下一层， 供电容量为 2×1000kVA， 采用两路独立 10kV 市电电源进线，0.4kV 低压侧设置分段母联开关。 6.工程承包范围：本项目为 10kV 变电所安装工程，包含但不限于：图纸深化、施 工图优化设计、电力报装全流程办理、供电方案评审通过、设备材料采购、运输、现场 安装、系统调试、交接试验、电力公司全流程验收送电、资料归档及售后服务。具体包 括：10kV 高压柜、变压器、低压柜、直流屏、交流屏、通讯屏、模拟屏、电力电缆、 电缆桥架、系统接地、临电接驳及后期拆除恢复、防火封堵等，以施工图、工程量清单 及供电部门批复为准。投标人须完成满足消防调试验收条件的临时电源接驳工程。 二、合同工期 计划开工日期： 。 计划竣工日期： 。 工期总日历天数：60 天。实际开竣工日期以发包人通知为准。工期总日历天数与根 据前述计划开竣工日期计

• attachment.text· 第 18 页· 官方字段

  17 （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） ； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） ； （4）暂列金额： 人民币（大写） 。 2.合同价格形式：单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同 一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人 签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定的期限和方式支付合同价款。

• attachment.text· 第 19 页· 官方字段

  18 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安 全，不进行转包及违 法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.承包人承诺实施性别平等政策，消除就业环境中的性别歧视，保障女性和男性在 招聘、晋升和薪酬等方面享有平等待遇。 4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十、签订和履行合同地点 本合同在上海市徐汇区签订和履行。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自 签订之日起 生效。[合同中心-合同有效期] 十三、合同份数 本合同一式 拾 份， 均具有同等法律效力， 发包人执 肆 份， 承包人执 陆 份。

• attachment.text· 第 20 页· 官方字段

  19 签约各方： 甲方（盖章）: 法定代表人或授权委托人（签章）： [供应商法定代表人-联合体] 合同签订点:网上签约

• attachment.text· 第 21 页· 官方字段

  20 第二节 通用合同条款 通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同 （示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”，与示范文本不一致的内容，以示范文 本为准。

• attachment.text· 第 22 页· 官方字段

  21 1. 一般约定 1.1 词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同 协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条 款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文 件。 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术 标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文 件、施工图

• attachment.text· 第 23 页· 官方字段

  22 1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久 工程。 1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装 置。 1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程 设备、临时工程和材料。 1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分 的其他场所，包括永久占地和临时占地。 1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 1.1.4 日期和期限 1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工 日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的

• attachment.text· 第 24 页· 官方字段

  23 的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履 行缺陷修补义务的担保。 1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工 程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 1.2 语言文字 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语 言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 1.3 法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自 治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的国家标准、 行业标准、 工程所在地的地方性标准， 以及相应的规范、 规程等， 合 同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的

• attachment.text· 第 25 页· 官方字段

  24 人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期 前 14 天向承包人提供图纸 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1 项〔因发 包人原因导致工期延误〕约定办理。 1.6.2 图纸的错误 承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理 人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间 内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充 所需的时间。 1.6.3 图纸的修改和补充 图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施 工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。 1.6.4 承包人文件 承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条 款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后

• attachment.text· 第 26 页· 官方字段

  25 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全 部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费 用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施 工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 1.10.2 场外交通 发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和 桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检 查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 1.10.3 场内交通 发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提 供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负 责修复并承担由此增加的费用。

• attachment.text· 第 27 页· 官方字段

  26 承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技 术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 1.12 保密 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明 需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要 保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 1.13 工程量清单错误的修正 除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情 形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格： （1）工程量清单存在缺项、漏项的； （2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的； （3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。 2. 发包人 2.1 许可或批准 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许 可证、 建设工程规划许可证、 建设工程施工许可证、 施工

• attachment.text· 第 28 页· 官方字段

  27 （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； （3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、 构筑物、 古树名木的保护工作， 并承担相关 费 用； （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 2.4.3 提供基础资料 发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、 供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑 物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合 理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。 2.4.4 逾期提供的责任 因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担 由此增加的费用和（或）延误的工期。 2.5 资金来源证明及支付担保 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后 28 天内， 向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

• attachment.text· 第 29 页· 官方字段

  28 的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； （8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及 时向分包人支付合同价款； （9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定 的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； （10）应履行的其他义务。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、 注册执业证书编号、 联系方式及授权范围等事项， 项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项 目经理应是承包人正式聘用的员工， 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同， 以及 承 包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责， 发包 人 有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不 得同时担任其他项目的项目经理。 项目经理确需离开施工现场时， 应事先通知监理人， 并取得发包人的 书

• attachment.text· 第 30 页· 官方字段

  29 人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责 及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款 的约定承担违约责任。 3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5 天 的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5 天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要 施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的 资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场 的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 3.4 承包人现场查勘 承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断 负 责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。 承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习 惯以及其他与完成合同工作有关的其他

• attachment.text· 第 31 页· 官方字段

  30 3.6 工程照管与成品、半成品保护 （1） 除专用合同条款另有约定外， 自发包人向承包人移交施工现场之日起， 承包人应负责照管工 程 及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。 （2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修 复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 （3） 对合同内分期完成的成品和半成品， 在工程接收证书颁发前， 由承包人承担保护责任。 因承 包 人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的 工 期。 3.7 履约担保 发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及 期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约 定。 因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导 致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。 3.8 联合体 3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责

• attachment.text· 第 32 页· 官方字段

  31 监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定 发出指示、 指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和 （或） 工期延误的， 由发包人承担相应 责 任。 除专用合同条款另有约定外， 总监理工程师不应将第 4.4 款 〔商定或确定〕 约定应由总监理工程师 作 出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48 小时内对该指示 予 以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。 监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见 的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。 4.4 商定或确定 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达 成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。 总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程 师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一

• attachment.text· 第 33 页· 官方字段

  32 验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约 定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照 合同约定应当承担的责任。 监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查 检验不合格的， 影响正常施工的费用由承包人承担， 工期不予顺延； 经检查检验合格的， 由此增加的费 用 和（或）延误的工期由发包人承担。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.1 承包人自检 承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 5.3.2 检查程序 除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检 查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必 要的检查资料。 监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量 符合隐蔽要求， 并在验收记录上签字后， 承包人才能进行覆盖。 经监理人检查质量不合格的， 承包人应 在 监理人指示的时间内完成修复，

• attachment.text· 第 34 页· 官方字段

  33 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 安全生产要求 合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特 别 要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝 发包 人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。 在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况， 承 包人应及时报告监理人和发包人， 发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 6.1.2 安全生产保证措施 承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫 制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生 产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。 6.1.3 特别安全生产事项 承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护 措 施。承包人为实施合同而雇用的

• attachment.text· 第 35 页· 官方字段

  34 6.1.6 安全文明施工费 安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用 的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。 承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意 的， 如果该措施避免了发包人的损失， 则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。 如果该措施避免了 承 包人的损失，由承包人承担该措施费。 除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分 与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的 催 告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违 约的情 形〕执行。 承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则 发包人有权责令其限期改正； 逾期未改正的， 可以责令其暂停施工， 由此增加的费用和 （或） 延误的工 期 由承包人承担。 6.1.7 紧急情况处理 在工程实施期间或缺陷责任期内发

• attachment.text· 第 36 页· 官方字段

  35 要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 6.2.2 生活条件 承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防 传染病， 保证施工人员的健康， 并定期对施工现场、 施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检 查 和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 6.3 环境保护 承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保 护施工现场环境。 对施工作业过程中可能引起的大气、 水、 噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范 措 施。 承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停 施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 在市政工程项目中，承包人应使用低 VOCs 含量涂料，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构 筑 物防护、道路交通标志，原则上全面使用低 VOCs 含量产品。 发包人应按照“谁产生、谁负责”的原则，落实建筑垃圾减量化的首要责任，制定并落实建筑垃圾 减量化目

• attachment.text· 第 37 页· 官方字段

  36 7.2.2 施工进度计划的修订 施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进 度计划， 并附具有关措施和相关资料， 由监理人报送发包人。 除专用合同条款另有约定外， 发包人和监 理 人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提 交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交 工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需 的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。除专 用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 7.3.2 开工通知 发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合 法律规定。监理人应在计划开工日期 7 天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期

• attachment.text· 第 38 页· 官方字段

  37 因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不 低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项 〔施工进度计划的修订〕执行。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工 违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 7.6 不利物质条件 不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍 和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和 监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当 及时发出指示，指示构成变更的，按第 10 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和 （或）延误的工期由发包人承担。 7.7 异常恶劣的气候条件 异常恶劣的气候条件是

• attachment.text· 第 39 页· 官方字段

  38 定处理。 7.8.5 暂停施工后的复工 暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会 同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失， 并确定工程复工条件。 当工程具备复工条件时， 监理人 应 经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无 法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 7.8.6 暂停施工持续 56 天以上 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知， 除该项停工属于第 7.8.2 项 〔承包人 原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发 包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则 承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。 暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工

• attachment.text· 第 40 页· 官方字段

  39 8.2 承包人采购材料与工程设备 承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂 证明， 对材料、 工程设备质量负责。 合同约定由承包人采购的材料、 工程设备， 发包人不得指定生产厂 家 或供应商， 发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的， 承包人有权拒绝， 并由发包人承担相应责 任。 8.3 材料与工程设备的接收与拒收 8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提 供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材 料 和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日 期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包人违约〕约定办理。 8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理 人提交材料的样本

• attachment.text· 第 41 页· 官方字段

  40 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条 款中约定。样品的报送程序如下： （1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实 际 生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、 误差和其他要求的特征。 （2） 承包人每次报送样品时应随附申报单， 申报单应载明报送样品的相关数据和资料， 并标明每 件 样品对应的图纸号， 预留监理人批复意见栏。 监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经 发 包人签认的样品审批意见。 （3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分 的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。 （4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解 为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合 同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。 8.6.

• attachment.text· 第 42 页· 官方字段

  41 人办理申请手续并承担相应费用。 8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备 承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或 更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 8.9 材料与设备专用要求 承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备 件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发 包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人 员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以 及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、

• attachment.text· 第 43 页· 官方字段

  42 时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。 10. 变更 10.1 变更的范围 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更： （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； （5）改变工程的时间安排或实施顺序。 10.2 变更权 发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包 人同意。 承包人收到经发包人签认的变更指示后， 方可实施变更。 未经许可， 承包人不得擅自对工程的 任 何部分进行变更。 涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模 时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 10.3 变更程序 10.3.1 发包人提出变更 发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和 变更的内容。 10.3.2 监理人提出变更建议 监理人提

• attachment.text· 第 44 页· 官方字段

  43 视为认可承包人提交的变更估价申请。 因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 10.5 承包人的合理化建议 承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该 建议对合同价格和工期的影响。 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送发 包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天 内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按 照 第 10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法 和金额在专用合同条款中约定。 10.6 变更引起的工期调整 因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或 确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。 10.7 暂估价 暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条

• attachment.text· 第 45 页· 官方字段

  44 （2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求 承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人; （3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估 价项目 。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施 暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。 10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由 发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。 10.8 暂列金额 暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同 条款中协商确定有关事项。 10.9 计日工 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工 作，其价款按列

• attachment.text· 第 46 页· 官方字段

  45 公式中： ΔP——需调整的价格差额； Po —— 约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格 调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计 价 的，也不计在内； A——定值权重（即不调部分的权重）； ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重） ， 为各可调因子在签约 合 同价中所占的比例； ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的 前 42 天的各可调因子的价格指数； ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价 格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先 采 用工程造价管理机构发布的价格指数， 无前述价格指数时， 可采用工程造价管理机构发布的价格代替。 （2）暂时确定调整差额 在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有 调整的，合同当事人进行相应调整。 （3）权重的调整 因变更导致合同约定

• attachment.text· 第 47 页· 官方字段

  46 ④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发 包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予答复的视为认可， 作 为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整 合同价 格。发包人同意的，可以调整合同价格。 前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格 原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。 （3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程 造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。 第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。 11.2 法律变化引起的调整 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市场价格波 动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。 基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达

• attachment.text· 第 48 页· 官方字段

  47 知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。 12.2.2 预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保，专用 合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用 合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得 低于未被扣回的预付款金额。 12.3 计量 12.3.1 计量原则 工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相 关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。 12.3.2 计量周期 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 12.3.3 单价合同的计量 除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： （1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进 度付 款申请单、已完成工程量报表和有

• attachment.text· 第 49 页· 官方字段

  48 致。 12.4.2 进度付款申请单的编制 除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； （2）根据第 10 条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； （3）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； （4）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； （5）根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； （6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额； （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 12.4.3 进度付款申请单的提交 （1）单价合同进度付款申请单的提交 单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交， 并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度 付款申请单。 （2）总价合同进度付款申请单的提交 总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人 提 交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

• attachment.text· 第 50 页· 官方字段

  49 12.4.6 支付分解表 1.支付分解表的编制要求 （1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的 估算金额； （2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修改支付分 解表； （3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于 支付参考。 2.总价合同支付分解表的编制与审批 （1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、 签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发 包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 （2） 监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的 支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。 （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承 包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

• attachment.text· 第 51 页· 官方字段

  50 13.2.2 竣工验收程序 除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行： （1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审 查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成 的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 （2） 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的， 应将竣工验收申请报告提交发包人， 发包人应在 收 到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、 承包人、 设计人等相关单位完 成 竣工验收。 （3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当 理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 （4） 竣工验收不合格的， 监理人应按照验收意见发出指示， 要求承包人对不合格工程返工、 修复 或 采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的 返 工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣

• attachment.text· 第 52 页· 官方字段

  51 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由 承包人承担。工程试车应按如下程序进行： （1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，通知中应 载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车 合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后 视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超 过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参 加试 车的，视为认可试车记录。 （2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通 知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当 事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车

• attachment.text· 第 53 页· 官方字段

  52 13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 15.2 款〔缺陷责任 期〕约定进行修复。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： （1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； （2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； （3） 按合同约定应撤离的人员、 承包人施工设备和剩余的材料， 包括废弃的施工设备和材料， 已 按 计划撤离施工现场； （4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； （5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾 期未完成的， 发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品， 由此支出的费用由承包人承担， 发包人出 售 承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 13.6.2 地表还原 承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场 地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

• attachment.text· 第 54 页· 官方字段

  53 20 条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完 成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 14.3 甩项竣工协议 发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人 按照第 14.1 款〔竣工结算申请〕及 14.2 款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支 付 相应合同价款。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 （1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内，按专用合同条 款 约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任 期内发生的增减费用。 （2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人 应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 14.4.2 最终结清证书和支付 （1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审 批并向承包人颁发最终结清

• attachment.text· 第 55 页· 官方字段

  54 期（含延长部分）最长不能超过 24 个月。 由他人原因造成的缺陷， 发包人负责组织维修， 承包人不承担费用， 且发包人不得从保证金中扣 除 费用。 15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应 重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。 15.2.4 除专用合同条款另有约定外， 承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期 届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能 履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 15.3 质量保证金 经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 承包人提供质量保证金有以下三种方式： （1）质量保证金保函； （2）相应比例的工程款； （3）双方约定的其他方式。 除专用合同条款另

• attachment.text· 第 56 页· 官方字段

  55 款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约 定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 15.4.2 修复费用 保修期内，修复的费用按照以下约定处理： （1） 保修期内， 因承包人原因造成工程的缺陷、 损坏， 承包人应负责修复， 并承担修复的费用以 及 因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； （2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承 担修复的费用，并支付承包人合理利润； （3） 因其他原因造成工程的缺陷、 损坏， 可以委托承包人修复， 发包人应承担修复的费用， 并支 付 承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。 15.4.3 修复通知 在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以 修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书 面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 15.4.4 未

• attachment.text· 第 57 页· 官方字段

  56 16.1.2 发包人违约的责任 发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此 外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 16.1.3 因发包人违约解除合同 除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后， 发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕第 （7） 目约定的违约情况， 承包人有权解除合同， 发包人应承担由此增加的费用， 并支付承包人合理的利 润。 16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列款项，并解除履约担保： （1）合同解除前所完成工作的价款； （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； （6）按照合同约定应退还的质量保证金； （7）因解除合同给

• attachment.text· 第 58 页· 官方字段

  57 的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的 材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同 条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。 16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成估价、付款和清算，并按 以下约定执行： （1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款， 以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值； （2）合同解除后，承包人应支付的违约金； （3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； （4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离； （5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。 因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和 承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20 条〔争议

• attachment.text· 第 59 页· 官方字段

  58 （1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤 亡和财产损失由发包人承担； （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工 期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包 人承担； （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承 担； （6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取 有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 17.4 因不可抗力解除合同 因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人和承包人均有权解除合 同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支

• attachment.text· 第 60 页· 官方字段

  59 行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。 除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 18.4 持续保险 合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条 款要求持续保险。 18.5 保险凭证 合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。 18.6 未按约定投保的补救 18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费 用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费 用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 18.7 通知义务 除专用合同条款另有约定外， 发包人变更除工伤保险之外的保险合同时， 应事先征得承包人同意， 并 通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定

• attachment.text· 第 61 页· 官方字段

  60 19.3 发包人的索赔 根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出 通知并附有详细的证明。 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发 包 人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发 包人 应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 19.4 对发包人索赔的处理 对发包人索赔的处理如下： （1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料； （2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理结果答复发 包 人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可； （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延 长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条〔争议解决〕约定处理。 19.5 提出索赔的期限 （1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已

• attachment.text· 第 62 页· 官方字段

  61 20.3.3 争议评审小组决定的效力 争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议 解决方式。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争 议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 20.5 争议解决条款效力 合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

• attachment.text· 第 63 页· 官方字段

  62 第三节 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括：中标通知书（如有）、专用合同条款、通用合同条款、投标报价书 （如有）、技术条款、图纸、已标价的工程量清单（含单价分析表）、招标文件（如有）、投标人 澄清（如有）、承诺文件、履行合同过程中发包人与承包人有关工程的补充协议、洽商、变更、签 证、备忘录、会议纪要等书面协议或文件，双方确认并盖公章后为有效（未盖公章，但双方代表签 名确认且在授权范围之内的同样生效，未授权不生效）。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人： 名称： 上海恒基建设工程项目管理有限公司 ； 资质类别和等级：房屋建筑 甲级 ； 联系电话： 54363602 ； 联系手机： 13013807565 ； 电子信箱： 1302231519@qq.com ； 通信地址： 徐汇区云锦路 500 号绿地汇 B 座 1111 室 。 1.1.2.5 设计人： 名称：上海市城市建设设计研究总院 ( 集团 ) 有限公司； 资质类别和等级： 综合甲级 ； 联系电

• attachment.text· 第 64 页· 官方字段

  63 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：按照通用合同条款 1.3 条款。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规 范、规程、《招标文件》（如有技术规范及标准等，违反规范或者标准的均视为违约行为。凡属强制 性标准，必须遵守。各级各类标准、规范和技术要求一律就高不就低执行。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 发包人提供国外标准、规范的份数： / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：【按照发包人要求执行】。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款及其 合 同附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件，或者双方另行 约定。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供； 发包人向承包人提供图纸的数量： 2 套图纸； 发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。 1.

• attachment.text· 第 65 页· 官方字段

  64 请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 各方文件接收地点及接收人 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人现场办公室（现场没有办公室的，以发包人在本合同上注 明的地址为准）； 发包人指定的接收人为： 承包人接收文件的地点：项目所在地承包人现场办公室； 承包人指定的接收人为： 监理人接收文件的地点：项目所在地监理人现场办公室； 监理人指定的接收人为： 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人、监理人、专业分包单位等参建单位人员、车辆出入现场须经发包 人指定的机构和人员检查、同意，必要时须提交单独证明。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包人指定围界内。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内施工所需所有 道路由承包人自行根据施工需要编制方案经建设单位审核确认，并免费提供给专业分包、指定分包、配套 工程等单位使用，场内施工道路及交通设施建设及拆除等所有费用由承包人承担（此费用已经包含在合同 价内，不得另行计算费用）。 1.10.4 超大件和超重

• attachment.text· 第 66 页· 官方字段

  65 出现工程量清单错误时，是否调整合同清单综合单价：不调整 允许调整合同价格的工程量偏差范围：实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目 工程量的变化幅度超过 10% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照投 标文件报价的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定新的单价。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表： 姓名： 身份证号： 职务： 联系电话： 联系手机： 电子信箱： 通信地址： 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表是指发包人指定的派驻施工场地 ( 现场 ) 的全权代 表。按照本合同的约定，行使发包人的权利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需 发包人审核的内容均由发包人代表签字后并报发包人批准后生效（发包人派驻的工程师的职权不能与监 理人委派的工程师的职权相互交叉，发生交叉时，以发包人的指示为准）。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地应当在发包人通过监理人发出的开工通知中载明的开工日期 前 7

• attachment.text· 第 67 页· 官方字段

  66 请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批 复、批准、确认 或提出修改意见的，视为监理人和发包人未同意、确认或者批准。 发包人应当履行合同约定的其他义务：组织现场管线配合会。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。 发包人是否提供支付担保：否。 发包人提供支付担保的形式： / 。 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 （ 9 ）承包人提交的竣工资料的内容：在工程竣工验收前按《城市建设档案管理规定》及发包人竣工 档 案编制、套数要求整理编制竣工资料并通过监理人及质监部门的验收。经发包人代表及发包人审核通 过后 向发包人档案管理部门报送完整的工程竣工档案，并办妥建设工程竣工档案验收相关文件。 承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件二套（一套原件，一套复印件），电子档案二套。 承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担，费用已包含在合同价中。 承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收，向发包人提交竣工档案接管申请，同步提交编制 成册竣工资料，审核及组织现场复核会议后。 承包人提交的竣工资料形式要求：按工程竣工

• attachment.text· 第 68 页· 官方字段

  67 日起至 本工程办妥接管手续之日止之时段内的养护及管理。负责对工地范围内己废弃的地下管线 ( 需 经权属单位 确认 ) 搬迁以及协调其他障碍物的拆除和处理。 按时向发包人提交开竣工报告 , 隐蔽工程验收报告 , 质量自检记录 , 竣工验收报告及工程事故报告等 资 料； 本工程实施前承包人应根据招标时提供的工程地质、地下管线资料对工程影响范围内地下管线、 道 路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查 , 在施工前应采取必要的加固措施 , 确保在施工过程 中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对施 工引起 的各种变形进行控制，发现损坏时应及时组织抢修，施工结束后进行必要的符合质量要求的 维修 , 确保沿 线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的正常使用并达到原 有标准。 文明施工按照《上海市建设工程文明施工标准》执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证 排 水畅通，搞好市容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查。承包人必须接受发包人或其委托 的监理 工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记

• attachment.text· 第 69 页· 官方字段

  68 身份证号： ； 建 造 师 执 业 资 格 等 级： ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： ； 承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 按照上海市住房和城乡建设管理委员会印发的沪住建规范 [2021]4 号《上海市建设工程施工现场人员实名制管理办法》要求，每周驻工地天数不少于 5 天，每月 驻工地现场 天数不少于 22.5 天，关键部位的施工必需在施工现场。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人在收到提交要 求后 3 日内补齐，并承担违约金 1 万元； 3 日内不能补齐的，发包人有权要求承包人更换项目经理，并 承担 违约金 3 万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。更换后仍然存在前述情况的，仍须 另外承担违约金，以此类推。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次承包人向发包人 交违约金 1 万元，超过

• attachment.text· 第 70 页· 官方字段

  69 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 原主要施工管理人员如能够继续履行职责的， 监 理人应责令承包人撤销其更换决定，由承包人向发包人支付 10 万元的违约金。如原主要施工管理人员 客 观上已经无法继续履行职责的，发包人有权要求审核确认承包人更换的主要施工管理人员，承包人向发包 人支付 10 万元的违约金。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 每次承包人向发包人交违约金 5000 元， 超 过 1 天的，每天计 1 次，依次累计。因主要施工管理人员不在现场引起的其它损失另计，由承包人另行 向 发包人赔偿。擅自离场大于 3 天的，发包人有权要求承包人更换主要施工管理人员，由此增加的费 用和延 误的工期由承包人承担。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：主体工程、关键性工作和国家法律法规明文禁止的范围、合同约定不能分包 的。 主体结构、关键性工作的范围：全部工程。 3.5.2 分包的确定 允许分包的专业工程包括：按合同约定。 其他关于分包的约定： / 。

• attachment.text· 第 71 页· 官方字段

  70 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容： 施工监理：发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、 环境以及工程量等管理和控制。详见监理合同。 投资监理：负责对工程施工全过程造价控制。详见投资监理合同。 关于监理人的监理权限： 按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。监理工程师发布停工令前应 事 先征得发包人同意，现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。 上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期延长、工程的使用 功 能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认，才产生效 力。监 理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发 生变化、 以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的 监理人自行 承担，与发包人无涉。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公 场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担。

• attachment.text· 第 72 页· 官方字段

  71 关于工程质量不达标的责任：工程质量达不到一次性验收合格，承包人支付发包人合同总价的 3% 违 约金，在违约金到位前，发包人有权先行通过承包方的履约保函予以收取违约金。承包人应在 15 天 内返 工直至合格，同时承包人应按照 7.5.2 【因承包人原因导致工期延误】承担违约责任。超过 15 天仍未返工 至合格的，视为承包人根本性违约，发包人有权解除合同并追究承包人的违约责任。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条款。监理人不能按时进行 检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：重大伤亡事故为零、重大设备事故为零、重大火 灾 事故为零、重大污染事故为零、重大责任事故为零、负同等责任的重大交通事故为零。承包人承担安 全生 产责任，并承担一切费用。 6.1.3 特别安全生产事项关于危大工程清单和相应安全管理措施的定： / 。 6.1.4 治安保卫 6.1.4

• attachment.text· 第 73 页· 官方字段

  72 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 15 天内。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求的合理期限。 7.3.2 开工通知 因承包人原因（方案编制不到位、人员不到位、材料不及时报审等）造成监理人未能在计划开工 日 期之日起 30 天内签发出开工通知的，并经发包人催促仍然整改不到位的，发包人有权解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、 基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订 后， 开工前。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 （ 7 ）因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期违约金为签约合同价的 0.05% ；每延误累计满 15 天，另 支付签约合同总价 3% 的违约金。在违 约金到位前，发包人有权先行通过承包人的履约保函予以收取违约金。

• attachment.text· 第 74 页· 官方字段

  73 要求才能使用。如因为承包人使用不符合要求的材料，发包人有权要求承包人进行返工，返工引起的工期 延误有承包人承担。 8.4.3 本项目对材料、构件、建筑安装物进行的一般鉴定、检测由建设方委托第三方检测机构检测， 结 算时从本合同中扣除此费用（承包方能提供本项目由第三方检测机构出具的合格检测报告及新结构、新材 料除外。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、 数量要求：按发包人要求。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：费用由承包人承担（费用已包含在合同价中，不得另行计费）。 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按国家及上海市相关规定。 施工现场需要配备的试验设备：按国家及上海市相关规定。 施工现场需要具备的其他试验条件：按国家及上海市相关规定。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：按国家及上海市相关规定。 10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定

• attachment.text· 第 75 页· 官方字段

  74 （人工按信息价中值）； c. 下浮率：新增项目总价下浮率 = （ 1- 中标价 / 最高投标限 价） *100% 10.5 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限： 7 天。 发包人审批承包人合理化建议的期限： 14 天。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约 定。 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11 ：《暂估价一览表》。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。 第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：另行约定。 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：归发包方所有，由发包方支配使用 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。 因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式

• attachment.text· 第 76 页· 官方字段

  75 期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±5 % 时，其超过部分据实调整。 第 3 种方式： 其他价格调整方式： / 。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1 、单价合同。 综合单价包含的风险范围：固定单价不调整 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法：按实调整。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预 算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 10% 的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项 目单价的，按照变更估价的原则确定单价。 2 、总价合同。 总价包含的风险范围： / 。 风险费用的计算方法： / 。 风险范围以外合同价格的调整方法： / 。 3 、 其他价格方式： / 。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额：工程预付款的总金额为签约合同价（扣除暂列金额）的 30 ％，一次性支付给 承包人。 预付款支付期限：合同签订后经建设单位审核及财政部门审批通过后支付。 预付款扣回的方式：不扣回。 12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限： / 。 预付款担保的

• attachment.text· 第 77 页· 官方字段

  76 确认后，纳入结算范围。 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定： / 。 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量： / 。 12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：施工措施费总价包干，不作调整。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期 关于付款周期的约定： （ 1 ）工程预付款 : 合同生效后，支付合同价 ( 不含暂列金和专业工程价 ) 的 30% ，其中包含 100% 的安全 文明措施费。 （ 2 ）工程竣工验收合格后，支付至合同价款的 80% ，其中农民工工资部分支付至合同人工费的 100% 。 （ 3 ）审价报告出具后，如有二次审价，则支付至审定金额的 90% ，如无二次审价，则支付至审定金额 的 100% ，尾款支付前承包人需提供审定金额 3% 的质保金银行保函。乙方确保最终审定金额不超过本暂定 合同价 ( 合同价格 ) 。 （ 4 ）人工费支付按上海市住建委印发《上海市房屋建筑工程建筑工人工资支付管理办法》的通知沪住 建规范

• attachment.text· 第 78 页· 官方字段

  77 3 、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：按发包人同意的程序组织竣工验收。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。 13.2.5 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 30 天内。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。 承包人未按时移交工程的， 违约金的计算方法为： 按本合同 7.5.2 条款， 即因承包人原因导致工期延 误， 每延误 1 日的违约金为合同协议书的合同价格的 0.05% ，每延误累计满 15 天，另支付签约合同总价 3% 的 违约金，在违约金到位前，发包人有权先行通过承包人的履约保函予以收取违约金。累计最高赔偿金 额为 合同协议书的合同价格的 30% 。超过

• attachment.text· 第 79 页· 官方字段

  78 14. 竣工结算 14.1 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人在工程竣工验收后 2 个月内必须完成工程结算并上报审 价部门；工程竣工验收后最多 6 个月必须完成最后审计结算，如因承包人原因未在规定时间内完成，发 包人 将不予决结算，同时收回结余款项上缴财政，由此产生的一切损失由承包人自行承担；承包人如未 能按 上述时间节点完成项目的决结算，将列入发包人履约评价不合格投标人名单。 竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款并按发包人要求。 结算采用固定综合单价 + 措施费包干的形式（已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，按照相同 项目单价认定 （直接执行原投标综合单价 ; 已标价工程量清单或预算书中无相同项目， 但有类似项目的， 可在合理范围内参照类似项目的单价认定或换算调整 ; 已标价工程量清单或预算书中既无相同项目也 无类似项目的，按照 2024 版《工程量清单计价标准》等及上海市相应现行定额规定计价，基准信息 价参照 2026 年 7 月份信息价和当期的市场价，并考虑投标价与最高限价的优惠率进行结算。承包人 对项目进行深化和优化需

• attachment.text· 第 80 页· 官方字段

  79 （ 2 ） /% 的工程款； （ 3 ）其他方式 : 缴纳的质量保证金总额为审定价的 3 ％。 15.3.2 质量保证金的扣留质量保证金的 扣留采取以下第 3 种方式： （ 1 ） 在支付工程进度款时逐次扣留， 在此情形下， 质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、 扣 回 以及价格调整的金额； （ 2 ）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （ 3 ）其他扣留方式 : 提交质保金。 关于质量保证金的补充约定： 保修期满后， 在质量保修无异议情况下发包人将质量保修金总额的 60% 无息支付给承包人（扣除返修费用），审计结束后支付质量保修金的 40% （按审计后金额无利息结算）。 如保修期满时审计已结束，则将质量保修金总额（按审计后金额结算）的 100% 支付给承包人（扣除返修 费用）。 15.4 保修 15.4.1 保修责任工程保修期为：按国家和上海市的规定以及本合同及其附件约定。 15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知后 8 小时内到达工程现场。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发

• attachment.text· 第 81 页· 官方字段

  80 包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：工期延误、工程质量缺陷等。 16.2.2 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：按招标文件相关规定及投标文件的相关承诺和本合同约定 和法律规定执行，承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期等一切责任。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：双方另行约定，双方没有约定的按照法定。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编 制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外， 视为不可抗力的其他情形： / 。 17.4 因 不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定： 承包人在工程实施前应投保第三者责任险

• attachment.text· 第 82 页· 官方字段

  81 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： / 。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ 2 ）种方式解决： （ 1 ）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （ 2 ）向工程所在地（上海市徐汇区）人民法院起诉。

• attachment.text· 第 83 页· 官方字段

  82 协议书附件： 第四节 合同附件 附件 1 ：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件 2 ：发包人供应材料设备一览表 附件 3 ：工程质量保修书 附件 4 ：主要建设工程文件目录 附件 5 ：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件 6 ：承包人主要施工管理人员表 附件 7 ：分包人主要施工管理人员表 附件 8 ：履约担保格式 附件 11 ：暂估价一览表 附件 12: 廉政责任书 附件 13: 安全生产责任协议书 附件 14: 文明施工责任协议书 附件 15: 治安、防火责任协议

• attachment.text· 第 84 页· 官方字段

  83 附件 1 ： 承包人承揽工程项目一览 单位工程名 称 建设规模 建筑面积(平 方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格 （元） 开工日 期 竣工日 期

• attachment.text· 第 85 页· 官方字段

  84 附件 2 ： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价 （元） 质量等 级 供应时 间 送达地点 备注

• attachment.text· 第 86 页· 官方字段

  85 附件 3 ： 工程质量保修书 发包人（全称）：上海市徐汇区交通管理中心 承包人（全称）： 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就丰谷 路公共停车库新建项目变配电工程（工程全称）签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外 墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下： 。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1 ．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 2 ．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 3 ．装修工程为 2 年； 4 ．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 5 ．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 6 ．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

• attachment.text· 第 87 页· 官方字段

  86 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项： 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至 保修期满。

• attachment.text· 第 88 页· 官方字段

  87 本页无正文 发包人： ( 公章 ) 承包人： ( 公章 ) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地址：上海市徐汇区南宁路 969 号 906 室 地址： 邮政编码： 200232 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 传真： 传真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：

• attachment.text· 第 89 页· 官方字段

  88 附件 4 ： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人

• attachment.text· 第 90 页· 官方字段

  89 附件 5 ： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备 名称 规格型 号 数量 产地 制造年 份 额定功率(kW) 生产能 力 备注

• attachment.text· 第 91 页· 官方字段

  90 附件 6 ： 承包人主要施工管理人员表 名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理

• attachment.text· 第 92 页· 官方字段

  91 附件 7 ： 分包人主要施工管理人员表 名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员

• attachment.text· 第 93 页· 官方字段

  92 附件 8 ： 履约担保 （发包人名称）：上海市徐汇区交通管理中心 鉴于上海市徐汇区交通管理中心（发包人名称，以下简称 “ 发包人 ” ）与 （承包人名称） （以下称 “ 承包人 ” ）于 年 月 日就 （工程名称）施工及有关事项协商一致共 同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向 你方提供连带责任担保。 1. 担保金额人民币（大写） 元（ ¥ ）。 2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 3. 在本担保有效期内， 因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时， 我方在收到你方以书 面 形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。 4. 与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。 你 方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地（上海市徐汇 区）法院起诉。 6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代

• attachment.text· 第 94 页· 官方字段

  93 附件 11 ： 11-1 ：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

• attachment.text· 第 95 页· 官方字段

  94 11-2 ：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

• attachment.text· 第 96 页· 官方字段

  95 11-3 ：专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计：

• attachment.text· 第 97 页· 官方字段

  96 附件 12 ：廉政责任书 建设工程廉政合同 甲方：上海市徐汇区交通管理中心 乙方： 为加强建设工程廉政建设，构建亲清的政商关系，创造透明廉洁的营商环境，进一步探索城市更新 领域推进全面从严治党政治责任向纵深发展，强化“四责协同”工作机制落实，一体推进“三不腐”全 周期管理，保障城市更新廉政工程有序推进，实现“工程优质，干部优秀”的双优目标。根据《中华人 民共和国监察法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》、《关 于进一步推进受贿行贿一起查的意见》等国家法律法规，甲乙双方经协商一致签订本合同。 1. 甲方权利及义务 1.1 甲方有义务向乙方告知甲方廉洁从业有关规定（附告知书）。 1.2 甲方有义务对乙方工作人员进行廉洁合作教育。 对于乙方举报甲方工作人员存在违反廉洁从业有关规 定的情况，甲方应及时进行核查调查，根据调查情况进行相应处理。 1.3 乙方（包括但不限于乙方工作人员、分包商、代理商、合作方等）违反廉洁从业有关规定和本合同约 定的，甲方有权依据本合同第 3 条追究乙方违约责任；情节严重，涉嫌犯罪的，甲方将提请监察机关、 司法机关追

• attachment.text· 第 98 页· 官方字段

  97 2.5 乙方在双方合作期间若发现以下情形，应及时采取措施予以制止，并及时按照本合同约定的联系方式 通报甲方： （ 1 ） 乙方工作人员向甲方工作人员或其亲属行贿或利用乙方分包商、代理商、合作方、中介方等向甲 方工作人员或其亲属行贿的行为； （ 2 ）甲方工作人员或其亲属任何形式的索贿或受贿行为； （ 3 ）其他违反廉洁从业有关规定的情形。 2.6 乙方应主动申报与甲方工作人员或其亲属存在的关联关系，保证不发生任何关联交易行为，不隐瞒任 何可能对甲方利益造成影响的信息，并积极配合甲方的审计工作。 3. 违约责任 3.1 乙方出现任何违反本合同约定情形的，甲方均有权立即解除双方签订的所有合同；甲方有权将乙方列 入“黑名单”，不再与乙方开展任何合作。 3.2 如因乙方或乙方工作人员在主合同履行期间出现任何违反廉洁从业有关规定及本合同约定的行为，被 公安机关、 监察机关立案查处的， 乙方除应向甲方承担 3.1 条约定的违约责任外， 还应赔偿甲方全部损失， 包括但不限于因更换合作主体而增加的成本、政府部门罚款等。 4. 乙方应按以下联系方式履行向甲方的各项通报义务： 4.1

• attachment.text· 第 99 页· 官方字段

  98 附件 13 ： 安全生产责任协议书 安全生产责任协议书 为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协 议： 一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要 求， 承包人负责施工现场的安全管理工作， 是施工现场安全管理的责任单位。 承包人必须建立安全生产 保 证体系，其相关文件报发包人备案。 二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神 和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。 三、 发包人负责组织对承包人安全规范作业、 文明施工情况的检查， 定期组织考核； 对承包人及有 关 人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、 个人应给予表彰和物资奖励。 对承包人及有关 人 员发生的违章、 违法行为和存在的问题以及在安全生产、 文明等创优达标活动中不积极配合的， 发包 人 有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚 500 至 5000 元，对未按要求限期整改的或整改不 力、情节严重的，对责任单位每次处罚 1 万至 5 万元。 四

• attachment.text· 第 100 页· 官方字段

  99 保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。 十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关 法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。 十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改 指令。 十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效 力。工程合同期满，本协议终止。

• attachment.text· 第 101 页· 官方字段

  100 附件 14 ： 文明施工责任协议书 文明施工责任协议书 为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规 定》， 认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工 和文明施工管理 中的各自职责，并签订如下协议。 一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致 “方便 人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。 搞好工程建 设中的文明施工。 二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场 由发包 人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争 创文明工地。 发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的 实施由 承包人负责。 三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下 有关要 求： 1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。 2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并

• attachment.text· 第 102 页· 官方字段

  101 附件 15 ： 治安、防火责任协议 治安、防火责任协议 为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市 社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义 务： 一、发包人的权利和义务 1． 发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对 《施工现场治安防火工作管理规范》 （后附） 书 面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。 2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行 传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。 3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违 法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理 (500 至 1000 元／次)。 4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指： (1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后 果的。 (2)未严格按本公司《施工现场动用明火管

• attachment.text· 第 103 页· 官方字段

  102 公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。 5． 承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的， 可提出申诉， 要求复议。 如发现 发 包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机 关 检举揭发，要求处理。 6．承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指 令。 三、其他 1． 本协议中未涉及到的有关条款， 甲乙双方可根据需要协商补充修改。 如遇有与国家和本市的有 关 部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。 2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合 同期 满，本协议终止。

• attachment.text· 第 104 页· 官方字段

  103 第六章 服务内容及要求 1、项目名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 2、预算编号： 0425-W00005922 3、最高限价：238.012581 万元。 4、施工工期（日历天）：60 日历天 5、质量标准：一次性验收合格 6、项目基本情况：项目位于徐汇区龙华街道 188N-I-10 地块，东、南至小区内部道路， 西至规划六路，北至丰谷路，项目主要建设内容包括新建地下一层公共停车库，楼梯、出地 面风井等附属工程，同步实施电气、给排水及消防系统、通风及空调系统、交通管理设施等 附属工程。本次招标为项目所涉及的变配电工程，详见工程量清单及图纸。 丰谷路公共停车库新建项目变配电工程招标需求 一、项目概况 1、项目名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 2、建设地点：上海市徐汇区丰谷路 3、项目概况：本工程总建筑面积 6975.9 ㎡，项目占用地下面积 8584.46.㎡，车库属于Ⅱ类 汽车库。层数为地下一层，主要房间为消控室、变电所、消防水泵房、消防风机房等。本项 目变电所设置在地下一层， 供电容量为 2×1000kVA， 采用两路独立 10kV 市电电源进线， 0.4k

• attachment.text· 第 105 页· 官方字段

  104 管理条例》（国务院令第 393 号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建 管第 170 号文）等的相关要求。 3、工期目标 (1) 暂 定 工 期 ： 60 日 历 天 。 (2) 进 场 施 工 时 间 ： 以 发 包 方 项 目 部 进 场 通 知 为 准 。 (3) 计 划 正 式 通 电 完 成 日 期 ： 暂 定 2027 年 1 月 30 日 。 (4)关键节点： 1）2026 年 11 月底完成供电方案正式批复，取得供电部门同意将变电所设置在地下一层的书 面正式批复文件； 2）2026 年 12 月份配合完成整体竣工验收相关变配电专业工作； 3）2026 年 12 月初必须具备消防系统调试、验收用电条件。投标人须完成调试用临电接入工 程，从现场施工临时箱变接引电源至本项目新建地下一层变电所，为消防调试提供可靠调试、 验收临时电源； 4）正式市电电源送电后，投标人负责对临电接驳回路进行拆除、恢复。 三、关键硬性要求（招标文件中必须明确约定） 重点 1：

• attachment.text· 第 106 页· 官方字段

  105 2、临时电源接引点为项目现场已有的施工临时箱变，投标人负责从箱变出线侧起，完成电缆 敷设、保护、接线、配电回路配置、接地保护、漏电保护、计量（如需）等全套工作，将可 靠临时电源引至地下一层新建变电所，输出满足消防水泵、消防风机、火灾报警系统等消防 设备调试及消防验收要求的供电容量。 3、临时供电系统须设置完善的短路、过载、漏电保护，电缆做好防火、防碾压、防水浸泡防 护，地下敷设部分满足地下潮湿环境使用条件；投标人在消防调试期间对该临电系统承担运 维职责，发生故障须及时抢修，保障消防调试验收不间断供电。 4、待本项目 10kV 正式高压电源完成送电，低压系统投入运行后，投标人应按发包人要求时 限完成临时用电回路断电、电缆拆除、孔洞封堵、现场清理，恢复原有现场状态，拆除产生 的废弃物由投标人清运出场。 重点 4：外线工程实施及配合 1、中标人需协助电力公司委托的外线施工单位办理相关施工管照，确保外线施工按时完成、 确保电力公司按计划送电。 2、由中标人负责协助总包单位对电力公司委托的外线施工单位进行进场前技术交底， 确保该 单位在红线内的所有施工流程符合安全生产及质量管理要求。 四

• attachment.text· 第 107 页· 官方字段

  106 7、 工程量清单说明 1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及 其上海市建设工程工程量计价应用规则（两者以下简称“计价规范”）和招标文件中包括的 图 纸 等 编 制 。 计 价 规 范 中 规 定 的 工 程 量 计 算 规 则 中 没 有 的 子 目 ， 招 标 人 约 定 如 下： ；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章也未约定的，双方协商 确定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术 标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价 格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要 求以及本章的有关约定。 1.4 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支 付、工程变更、索赔和工程结算。 1.5 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成 部分。 2. 投标报

• attachment.text· 第 108 页· 官方字段

  107 （SHT0-33-2016）》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标 定联〔2023〕120 号）执行。自 2023 年 10 月 1 日起，本市建设工程费用组成中取消规费项 目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业 保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生 育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等。 2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程 量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中（适用总价合同）。 2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程项目费、措施项目费、其他项目 费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分 部分项工程项目费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。 2.6 分部分项工程项目按下列要求报价： 2.6.1 分部分项工程项目清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报 价。 2.6.2 如果分部分项工程项目清单计价中涉及“材料暂估价表”中列出的材料和

• attachment.text· 第 109 页· 官方字段

  108 充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相 关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工 组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施 工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单； 2.7.3 “措施项目清单汇总表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标 人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。 2.7.4 对于“措施项目清单构成明细分析表”中所填写的报价金额，应按照招标要求在 “措施项目费用分析表”中对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。 2.8 其他项目清单费应按下列规定报价： 2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在 招标文件中统一给定的。 2.8.2 暂估价分为材料暂估价和专业工程暂估价两类。 其中的材料暂估价按本节第 3.3.2 项的报价原则进入分部分项工程项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程 暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第

• attachment.text· 第 110 页· 官方字段

  109 市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平 和综合实力。 2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据 自身情况和综合实力做竞争性考虑。 2.12 投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费 用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。 2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工 程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。 2.14 有关投标报价的其他说明： 3. 其他说明 3.1 词语和定义 3.1.1 工程量清单 是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和增值税的名称和相应数量等的 明细清单。 3.1.2 总价子目 工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，除专用合同条款另有约定外，总价固 定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束 力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第 15 条约定的变更除外)。 3.1.

• attachment.text· 第 111 页· 官方字段

  110 3.1.8 同义词语 本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承 包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。 3.2 工程量差异调整 3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项 工程项目清单计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容 的唯一的、最终的或全部的定义。 3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标 人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性 以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程项目清单计 价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为 招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规 定递交的要求招标人澄清的其他问题一起递交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁 发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同） 3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 3.2.2 项

• attachment.text· 第 112 页· 官方字段

  111 材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润和增值税。除应 按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程项目清单相应子目的综合单价以外， 投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管 理费和利润包含在分部分项工程项目清单相应子目的综合单价中，并计取相应的增值税。 3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润及 增值税。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值 税以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务 费有关的增值税。 3.4 其他补充说明 4. 工程量清单与计价表

• attachment.text· 第 113 页· 官方字段

  112 表 4-分部分项工程量清单与计价表 分部分项工程量清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序 号 项目 编码 项目 名称 项目特 征描述 工程 内容 计量 单位 工程 量 金 额（元） 备注 综合 单价 合价 其中 人工 费 材料及 工程设 备暂估 价 本页小计 合 计

• attachment.text· 第 114 页· 官方字段

  113 表 5-分部分项工程量清单综合单价分析表 分部分项工程量清单综合单价分析表 工程名称： 页码： 单体工程名称： 标段： 第 页 共 页 项目 编码 项目名称 工程数量 计量 单位 清单综合单价组成明细 定额 编号 定额 名称 定额 单位 数量 单 价 合 价 人工费 材料 费 机械 费 管理 费 和利 润 人工费 材料 费 机械 费 管理费 和利润 人工单价 小 计 元/工日 未 计 价 材 料 费 清单项目综合单价 材 料 费 明 细 主要材料名称、规格、型 号 单位 数量 单价 （元） 合价 （元） 暂估 单价 （元） 暂估 合价 （元） 其它材料费 - - 材料费小计 - - 注： 1. 不使用本市或行业建设行政管理部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及 “暂估合价”栏。 3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

• attachment.text· 第 115 页· 官方字段

  114 表 6-措施项目清单与计价相关表格 措施项目清单与计价汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 金 额（元） 1 整体措施项目（总价措施费） 1.1 安全文明施工费 1.2 其他措施项目费 2 单项措施费（单价措施费） 合计

• attachment.text· 第 116 页· 官方字段

  115 安全文明措施清单与计价明细表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序 号 项目编 码 名称 计 量 单 位 项目名 称 工作内容及包含范围 金额 （元） 环境保护 项 文明施工 临时设施 安全施工 合计

• attachment.text· 第 117 页· 官方字段

  116 其他措施项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序 号 项目编 码 项目名称 工作内容、 说明及包含 范围 金 额（元） 1 夜间施工费 2 非夜间施工照明费 3 二次搬运费 4 冬雨季施工 5 地上、 地下设施、 建筑物 的临时保护设施 6 已完工程及设备保护 … … 合 计 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

• attachment.text· 第 118 页· 官方字段

  117 单价措施项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序 号 项目 编码 项目 名称 项目 特征描述 工程 内容 计量单位 工程量 金 额（元） 综合单 价 合价 其中 人工费 本页小计 合 计

• attachment.text· 第 119 页· 官方字段

  118 表 7-其他项目清单与计价汇总表 其他项目清单汇总表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 金 额（元） 备注 1 暂列金额 填写合计数 （详见暂列金额明细表） 2 暂估价 2.1 材料及工程设备暂估价 ￣ 详见材料及工程设备暂估 价表 2.2 专业工程暂估价 填写合计数 （详见专业工程暂估价表） 3 计日工 ￣ 详见计日工表 4 总承包服务费 填写合计数 （详见总承包服务费计价 表） … … 合 计 注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

• attachment.text· 第 120 页· 官方字段

  119 表 8-暂列金额明细表 暂列金额明细表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额 （元） 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 — 注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列 金额计入投标总价中。

• attachment.text· 第 121 页· 官方字段

  120 表 9-材料及工程设备暂估价表 材料及工程设备暂估价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目清 单编号 名称 规格 型号 单位 数量 拟发包 （采购） 方式 发包 (采购) 人 单价 （元） 合价 （元） 注： 1. 此表由招标人根据清单项目的拟用材料，按照表格要求填写，投标人应将上述材料及工程 设备暂估价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件等。

• attachment.text· 第 122 页· 官方字段

  121 表 10-专业工程暂估价表 专业工程暂估价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序 号 项目名称 拟发包工程类别 拟发包（采购）方 式 发包（采购）人 金额（元） □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 □公开 □邀请 □其他 □建设单位 □施工总包单位 □建设单位和施工总包单 位 合计 注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

• attachment.text· 第 123 页· 官方字段

  122 表 11-计日工表 计 日 工 表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 编号 项目名称 单位 数量 综合单价 合价 一 人工 1 2 3 … … 人工小计 二 材料 1 2 3 … … 材料小计 二 施工机械 1 2 3 … … 施工机械小计 总计 注：此表由投标人根据以往工程施工案例及工程实际情况填报,综合单价应考虑企业管理费和利润因 素，有特殊要求请在备注栏内说明。

• attachment.text· 第 124 页· 官方字段

  123 表 12-总承包服务费计价表 总承包服务费计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 工 程 名 称 项目价值（元） 服务内容 费率（%） 金额（元） 1 发包人发包专业工程 2 发包人供应材料 合 计 注：此表由招标人项目名称及服务内容填写，供投标人自主报价，计入投标总价中。

• attachment.text· 第 125 页· 官方字段

  表 13-增值税项目清单与计价表 增值税项目清单与计价表 工程名称： 标段： 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金 额（元） 1 增值税 以分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费之和为基数 合 计

• attachment.text· 第 126 页· 官方字段

  125 第七章 磋商响应文件格式 附件１ 报价函（格式） 致： 上海碧凌工程咨询有限公司 我单位收到贵公司 （项目名称、编号） 竞争性磋商文件， 经详细研究，我们决定参加组织 项目（编号 为 ）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下： １、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求，提供鉴定评估服务。 磋商报价为： 元。 ２、我方承诺已经具备 〈中华人民共和国政府采购法〉中规定的参加政府采 购活动的服务商应当具备的条件： （１）具有独立承担民事责任的能力； （２）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （３）具有履行合同所必需的服务管理能力； （４）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （５）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 ３、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件， 包括磋商响应文件正本、 副本、 开标一览表。 ４、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见开标一览表。 ５、我方承诺： 完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，投标将被 拒绝。 ６、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。 ７、承诺完全满足和响应磋商文

• attachment.text· 第 127 页· 官方字段

  126 １３、我方承诺接受磋商文件中 〈商务主要条款〉 的全部条款且无任何异议。 １４、我方将严格遵守〈中华人民共和国政府采购法〉的有关规定，若有下 列情形之一的， 将被处理以采购金额５％以上１０％以下的罚款，列入不良行为 记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法 所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究 刑事责任； （１）提供虚假材料谋取中标、成交的； （２）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的； （３）与采购人、其它服务商或者代理机构工作人员恶意串通的； （４）向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的； （５）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的； （６）拒绝有关部门监督检查虚假情况的。 １５、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。 服务商全称（印章）： 地 址： 开户银行： 帐 号： 电 话： 传 真： 邮 编： 授权代表： 年 月 日

• attachment.text· 第 128 页· 官方字段

  127 附件２ 法定代表人证明书 本授权书声明： 注册于 的 公司的在下面签字 的（法定代表人姓名） 先生/女士现担任本公司 职务，负责 全面工作，为我单位的法定代表人。 特此证明。 法定代表人(盖章)： 法定代表人(签字)： 单位全称（盖章）： 年 月 日 法定代表人授权书 本 授 权 书 声 明 ： 注 册 于 的 公 司 的 在 下 面 签 字 的 （法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的 先生/ 女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 项目的 竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。 本授权书于 年 月 日签字盖章生效，特此声明。 代理人无转委权，特此委托。 法定代表人身份证复印件 被授权代理人身份证复印件 要求：身份证正反面复印件及加盖公章 代理人(签字)： 性别： 年龄： 身份证号码： 职务： 单位全称（盖章）： 法定代表人(盖章)： 法定代表人(签字)： 授权日期： 年 月 日

• attachment.text· 第 129 页· 官方字段

  附件３—1 磋商报价表 丰谷路公共停车库新建项目变配电工程包 1 单位工程名 称 总计 分部分项工 程量报价 其他项目报 价 措施费报价 增值税项目 报价 暂列金额 专业工程暂 估价 自报工期 （日历天） 自报质量 备注(总价、 元) 采购编号： 项目名称： 工程服务商： 单位： 万元 单位工程名称 报 价（万元） 暂列金额 专业工程 暂估价 社会保险费 （万元） 备注 总计 分部分项工 程量报价 其他项目 报价 措施费报价 增值税项 目报价 合计

• attachment.text· 第 130 页· 官方字段

  129 备注：○ 1 总报价人民币大写： ○ 2 自报施工工期 日历天，自报质量 。 质量、工期奖罚条款： ○ 3 安全文明措施费（万元）： ○ 4 项目负责人姓名： 手机号： 身份证号码： 服务商：（单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 （1） 若本表与招标文件格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。 （2） 各投标人拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务报价编制说明中详细列明，标后优惠条件一律不作考虑。 （3） 投标报价应包括为完成招标文件工作内容所产生的一切费用。 （4） 附详细费用表（详见谈判报价分项表（格式））。

• attachment.text· 第 131 页· OCR 识别

  附件 3 一2 磋商报价分项表〈格式) 130

• attachment.text· 第 132 页· 官方字段

  131 服务商：（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期：

• attachment.text· 第 133 页· 官方字段

  132 附件４ 服务商基本资料 投标人基本情况表 投标人名称 注册地址 邮政编码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 组织结构 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数： 企业资质等 级 其中 项目负责人 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技 工 经营范围 备注 就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的、并提供了全部能提供资料 和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。 服务商：（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期：

• attachment.text· 第 134 页· 官方字段

  133 附件５ 公司近年承接与本需求类似项目一览表 序号 年份 项目名称 业主情况 合同金额（万 元） 单位名称 经办人 联系方式 1 2 3 4 １、 需提供业绩证明文件。 服务商：（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期：

• attachment.text· 第 135 页· 官方字段

  134 附件 6 响应表有关格式 相关资质、证书汇总表 项目名称： 序号 投标资质、证书名称 数量 详细内容所在 投标文件页次 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 服务商：（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 日 期：

• attachment.text· 第 136 页· 官方字段

  135 2、项目管理机构人员情况表 项目管理机构人员组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名 称 级别 证号 专业 养老保险号

• attachment.text· 第 137 页· 官方字段

  136 3、主要人员简历表 1）项目负责人简历表 姓 名 出生年 月 学历 职 称 职 务 拟在本工程任 职 项目负责人 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学 校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似 项目名称 担任职 务 工程概况说明 发包人及联系电 话 应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历 证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证和聘用证）。

• attachment.text· 第 138 页· 官方字段

  137 2）主要项目管理人员简历表 岗位名称 姓 名 年 龄 性 别 毕业学校 学历和专业 毕业时间 拥有的执业资格 专业职称 执业资格证书编号 工作年限 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 主要项目管理人员指拟任项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职 质量管理人员、 专职安全生产管理人员及其他关键岗位人员等。应附执业资格或 岗位证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件（退休人员可提供退休证 和聘用证），专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件。

• attachment.text· 第 139 页· 官方字段

  138 4、近年信誉情况（2023 年至今） 指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、 履约情况， 有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态 以及诉讼及仲裁等内容。 其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施工承 包合同有关的案件， 不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应 说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有 关法律文书。 投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的， 应附有关材料 复印件。 5、其他材料

• attachment.text· 第 140 页· 官方字段

  139 附件 7 中小企业声明函格式 中小企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 的 采购活动，服 务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企 业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 1. ， 属于 建筑业； 承建 （承接） 企业为 （企 业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1 ， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情 形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。 企业名称（盖章）： 日期：

• attachment.text· 第 141 页· 官方字段

  140 附件 8 财务状况及税收、社会保障资金 缴纳情况声明函 （样张） 我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括： 1. 具有健全的财务会计制度； 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 特此声明。 我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。 供应商名称（公章） 日期：

• attachment.text· 第 142 页· 官方字段

  141 第八章 招标服务费 1、中标通知书 1.1、中标通知书将是合同的组成部分 2、招标服务费 中标通知书发出的同时由中标单位向招标代理单位交纳招标服务费。 本项目的招标服务费按如下标准和规定交纳： 1）以建安造价作为收费的计算基数。 2）招标服务费按依据沪建计联[2005]834号沪价费[2005]056号文的相关规 定进行收费。代理费为：1.7041万元 3）招标服务费币种与中标签订合同的币种相同。 4）招标服务费按以下方式交纳： 在签约前按上述规定， 向采购招标代理单位直接交纳招标服务费。可用支票、 现金等付款方式。

• attachment.text· 第 143 页· 官方字段

  142 招标工程量清单 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：室外 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页 共 2 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 站外 1 030409006002 电缆保护管 1.名称:电缆保 护管 2.材质:MPP 3.规格:150 4.敷设方式:详 见图纸 1.保护管敷设 m 100

• attachment.text· 第 144 页· 官方字段

  143 2 040504002002 混凝土井 1.垫层、 基础材 质及厚度:预制 井配套基础， 详 见图纸 2.混凝土强度 等级:C25 3.盖板材质、 规 格:混凝土盖板 4.井盖、 井圈材 质及规格:铸铁 井盖、圈 5.防渗、 防水要 求:电业需求 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、 运 输、浇筑、养护 3.井圈、 井盖安装 4.盖板安装 5.防水、止水 座 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：室外 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页 共 2 页

• attachment.text· 第 145 页· 官方字段

  144 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 3 030409011002 防火堵料 1.名称:防火堵 料 2.材质:防火泥 3.防火要求:详 见图纸 1.安装 kg 20 本页小计 合 计

• attachment.text· 第 146 页· 官方字段

  145 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 1 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 用户站内

• attachment.text· 第 147 页· 官方字段

  146 1 030402009001 1#电缆进线翻排柜 1G1 1.名称:1#电缆进线翻 排柜 1G1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:400*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 2 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中

• attachment.text· 第 148 页· 官方字段

  147 人工费 材料暂估 价单价 2 030402009002 1#断路器综保柜 1G2 1.名称:1#断路器综保 柜 1G2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 3 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 工程量 金 额(元) 备注

• attachment.text· 第 149 页· 官方字段

  148 单位 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 3 030402009003 1#计量流压变柜 1G3 1.名称:1#计量流压变 柜 1G3 2.型号:KYN28A-12 3.规 格:1000*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 4 页 共 25 页

• attachment.text· 第 150 页· 官方字段

  149 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 4 030402009004 1#压变避雷器出线 柜 1G4 1.名称:1#压变避雷器 出线柜 1G4 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表

• attachment.text· 第 151 页· 官方字段

  150 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 5 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 5 030402009005 2#电缆进线翻排柜 2G1 1.名称:2#电缆进线翻 排柜 2G1 2.型号:KYN28A-12 3.规格:400*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

• attachment.text· 第 152 页· 官方字段

  151 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 6 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 6 030402009006 2#断路器综保柜 2G2 1.名称:2#断路器综保 柜 2G2 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

• attachment.text· 第 153 页· 官方字段

  152 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 7 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 7 030402009007 2#计量流压变柜 2G3 1.名称:2#计量流压变 柜 2G3 2.型号:KYN28A-12 3.规 格:1000*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计

• attachment.text· 第 154 页· 官方字段

  153 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 8 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 8 030402009008 2#压变避雷器出线 柜 2G4 1.名称:2#压变避雷器 出线柜 2G4 2.型号:KYN28A-12 3.规格:800*1660*2300 4.电压(kV):详见图纸 5.母线配置方式:详见 图纸 6.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1

• attachment.text· 第 155 页· 官方字段

  154 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 9 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价

• attachment.text· 第 156 页· 官方字段

  155 9 030401002001 变压器柜 B1、B2 1.名称:变压器柜 B1、 B2 2.干式变压器型 号:SCB14-1000KVA 3.类型:干式 4.容量(kV·A):详见图 纸 5.电压(kV):详见图纸 6.干燥要求:出厂干燥 7.温控箱型号、规格: 配套温控 8.网门安装:配套网门 9.其他:基础槽钢制作 和安装 1.本体及附件安 装 2.温控箱安装 3.本体接地 4.基础槽钢制作 和安装 5.网门安装 6.母线安装 台 2 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表

• attachment.text· 第 157 页· 官方字段

  156 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 10 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 10 030402010001 进线柜 1D1 1.名称:进线柜 1D1 2.规格:MNS 3.型号:800*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表

• attachment.text· 第 158 页· 官方字段

  157 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 11 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 11 FC0303004001 电容补偿柜 1D2/2D2 1.名称:电容补偿柜 1D2/2D2 2.型号:MNS 3.规格:800*1000*2200 4.基础型钢形式、规 格:10# 5.接线端子材质、 规格: 详见图纸 6.端子板外部接线材 质、规格:详见图纸 7.小母线材质、规格: 详见图纸 8.屏边规格:MNS 屏边， 同柜体颜色 1.本体安装 2.基础型钢制 作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端 子 5.盘柜配线、端 子接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷(喷)油漆 9.接地 台 2 本页小计

• attachment.text· 第 159 页· 官方字段

  158 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 12 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 12 030402010002 出线柜 1D3 1.名称:出线柜 1D3 2.规格:MNS 3.型号:600*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1

• attachment.text· 第 160 页· 官方字段

  159 13 030402010003 出线柜 1D4 1.名称:出线柜 1D4 2.规格:MNS 3.型号:600*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 13 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价

• attachment.text· 第 161 页· 官方字段

  160 14 030402010004 联络柜 1D5 1.名称:联络柜 1D5 2.规格:MNS 3.型号:800*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 15 030402010005 进线柜 2D1 1.名称:进线柜 2D1 2.规格:MNS 3.型号:800*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表

• attachment.text· 第 162 页· 官方字段

  161 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 14 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 16 030402010006 出线柜 2D3 1.名称:出线柜 2D3 2.规格:MNS 3.型号:600*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 17 030402010007 出线柜 2D4 1.名称:出线柜 2D4 2.规格:MNS 3.型号:600*1000*2200 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计

• attachment.text· 第 163 页· 官方字段

  162 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 15 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 18 030409001003 电力电缆 B1-WDZB-YJY-5×6 1.名称:电力电缆 2.型号、规 格:B1-WDZB-YJY-5×6 3.材质:铜 4.电压(kV):详见图纸 5.敷设方式:详见图纸 6.其他:综合单价包含 电缆头制作、安装 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.综合单价包含 电缆头制作、安 装 m 4

• attachment.text· 第 164 页· 官方字段

  163 19 030402010008 交流屏 1.名称:交流屏 2.规格:JLP 3.型号:详见图纸 4.电压等级(kV):详见 图纸 5.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.本体接地 3.基础槽钢制作 和安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 16 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价

• attachment.text· 第 165 页· 官方字段

  164 20 FC0303006001 直流馈电屏 1.名称:直流屏 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.基础型钢形式、 规格: 详见图纸 5.接线端子材质、 规格: 详见图纸 6.端子板外部接线材 质、规格:详见图纸 7.小母线材质、规格: 详见图纸 8.屏边规格:详见图纸 1.本体安装 2.基础型钢制 作、安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端 子 5.盘柜配线、端 子接线 6.小母线安装 7.屏边安装 8.补刷(喷)油漆 9.接地 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 17 页 共 25 页

• attachment.text· 第 166 页· 官方字段

  165 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 21 030404002001 电表柜——J1、J2 1.名称:电表柜——J1、 J2 2.型号:详见图纸 3.规格:详见图纸 4.接线端子材质、 规格: 详见图纸 5.端子外部接线材质、 规格:详见图纸 6.小母线材质、规格: 详见图纸 7.屏边规格:详见图纸 8.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.焊、压接线端 子 3.盘柜配线、端 子接线 4.小母线安装 5.屏边安装 6.基础槽钢制作 和安装 台 2 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

• attachment.text· 第 167 页· 官方字段

  166 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 18 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 22 030404002002 通讯屏 1.名称:计量柜 2.型号:TXP 3.规格:详见图纸 4.接线端子材质、 规格: 详见图纸 5.端子外部接线材质、 规格:详见图纸 6.小母线材质、规格: 详见图纸 7.屏边规格:详见图纸 8.基础槽钢制作和安 装:详见图纸 1.本体安装 2.焊、压接线端 子 3.盘柜配线、端 子接线 4.小母线安装 5.屏边安装 6.基础槽钢制作 和安装 台 1 23 030410002001 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.安装部位:详见图纸 1.室外母线挖填 土 2.接地母线制 作、安装 m 70

• attachment.text· 第 168 页· 官方字段

  167 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 19 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 24 030416005001 电力变压器系统 1.名称:电力变压器系 统 2.型号:详见图纸 3.容量(kV·A):详见图 纸 1.系统调试 系统 2

• attachment.text· 第 169 页· 官方字段

  168 25 030416006001 输配电装置系统 1.名称:输配电装置系 统 2.型号:详见图纸 3.电压(kV):详见图纸 4.类型:详见图纸 1.系统调试 系统 2 26 030416027001 接地装置 1.名称:接地装置调试 接地网 2.型号:详见图纸 1.接地电阻测试 系统 1 27 030404003001 模拟屏 2500*120 1.名称:模拟屏 2.型号:详见图纸 3.规格:2500*120 1.本体安装 台 1 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 20 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容

• attachment.text· 第 170 页· 官方字段

  169 单位 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 28 030412003001 热镀锌桥架 500*150 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:500*150 3.材质:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.接地跨接方式:详见 图纸 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等 附件安装 m 10 29 030412003006 热镀锌桥架 400*150 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:400*150 3.材质:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.接地跨接方式:详见 图纸 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等 附件安装 m 26 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表

• attachment.text· 第 171 页· 官方字段

  170 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 21 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 30 030412003003 热镀锌桥架 200*100 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:200*100 3.材质:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.接地跨接方式:详见 图纸 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等 附件安装 m 4 31 030412003004 热镀锌桥架 100*100 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:100*100 3.材质:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.接地跨接方式:详见 图纸 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等 附件安装 m 38 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。

• attachment.text· 第 172 页· 官方字段

  171 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 22 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 32 030412003005 热镀锌桥架 300*150 1.名称:热镀锌桥架 2.规格:300*150 3.材质:详见图纸 4.类型:详见图纸 5.接地跨接方式:详见 图纸 1.本体安装 2.本体跨接接地 3.隔板、盖板等 附件安装 m 47

• attachment.text· 第 173 页· 官方字段

  172 33 030409001001 电力电缆 RTXMY-4× 25+1×16 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:RTXMY-4 ×25+1×16 3.材质:铜 4.电压(kV):详见图纸 5.敷设方式:详见图纸 6.其他:综合单价包含 电缆头制作、安装 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.电缆头制作、 安装 m 30 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 23 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中

• attachment.text· 第 174 页· 官方字段

  173 人工费 材料暂估 价单价 34 030409001004 电力电缆 WDZAN-YJY-3x95 1.名称:电力电缆 2.型号、规 格:WDZAN-YJY-3x95 3.材质:铜 4.电压(kV):详见图纸 5.敷设方式:详见图纸 6.其他:综合单价包含 电缆头制作、安装 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.电缆头制作、 安装 m 6 35 030403006001 低压封闭式插接母 线槽 1.名称:密集型母线槽 2.型号:详见图纸 3.规格:2000A 4.额定电流(A):2000A 5.线制:5 1.母线安装 2.附件安装 3.本体接地 m 7 本页小计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

• attachment.text· 第 175 页· 官方字段

  174 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 24 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 36 030701014001 除湿机 1.名称:除湿机 2.类型:详见图纸 3.型号:详见图纸 4.规格:详见图纸 1.本体安装 台 1 37 030409001005 电力电缆 B1-WDZB-YJY-5×6 1.名称:电力电缆 2.型号、规 格:B1-WDZB-YJY-5×6 3.材质:铜 4.电压(kV):详见图纸 5.敷设方式:详见图纸 6.其他:综合单价包含 电缆头制作、安装 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.电缆头制作、 安装 m 5 本页小计

• attachment.text· 第 176 页· 官方字段

  175 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。 分部分项工程项目清单计价表 工程名称：站内 单体工程名称：单项工程 标段：C01 第 25 页 共 25 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 工作内容 计量 单位 工程量 金 额(元) 备注 综合单价 合价 其 中 人工费 材料暂估 价单价 38 030409001008 电力电缆 B1-WDZB-YJY-3×4 1.名称:电力电缆 2.型号、规 格:B1-WDZB-YJY-3×4 3.材质:铜 4.电压(kV):详见图纸 5.敷设方式:详见图纸 6.其他:综合单价包含 电缆头制作、安装 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.电缆头制作、 安装 m 36

• attachment.text· 第 177 页· 官方字段

  176 本页小计 合 计 注：1.所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 2.按照费用计算要求，须在表中填写人工费。 3.招标文件提供了暂估单价的材料，请将暂估价单价填入表中。 4.本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

• attachment.text· 第 178 页· 官方字段

  177 措施项目清单汇总表 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 标段：C01 第 1 页 共 1 页 序号 项目编码 项 目 名 称 价格（元） 备注 1 011601 安全文明施工 2 011601010001 冬雨季施工增加 3 011601011001 夜间施工增加 4 011601012001 特殊地区施工增加 5 011601013001 二次搬运 6 011601014001 已完工程及设备保护 7 011601015001 既有建(构)筑物、设施保护 8 011601016001 与总包同步施工保障措施费 9 011601017001 因室外进线产生的拆除恢复费用，包括但不 限于地面破除、恢复，土方开挖外运等工作 10 011601018001 工程实施过程中至正式送电前，为确保不中 断既有供电所采取的所有措施(含临时供电、倒 闸方案、发电保障等) 11 011601019001 除清单子目已明列及企业管理费未包含设 备、材料的检测费试验费、调试费等为保证工 程通过验收(含供电部门验收) 12 011601

• attachment.text· 第 179 页· 官方字段

  178 暂列金额明细表 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目变配电工程 标段：C01 第 1 页 共 1 页 序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额 （元） 备注 1 合同价格调整暂列金额 163568 1.1 零星工程 163568 2 未确定工程暂列金额 2.1 3 未确定服务暂列金额 3.1 4 未确定其他暂列金额 4.1 本页小计 163568 合 计 163568 注：1. 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率” ， 并计算填写

• attachment.text· 第 180 页· 官方字段

  179 “暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2. 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价中； 3. 暂列金额应包含企业管理费和利润。

官方附件

• 包1中小企业声明函

  686 KB · 安全扫描通过 · 已解析
  前往官方下载 ↗
• 丰谷路公共停车库新建项目变配电工程.pdf

  1.3 MB · 安全扫描通过 · 已解析
  前往官方下载 ↗

本站不重新分发来源附件，下载由官方站点提供。